本人与贵公司于2013年8月订立商品房买卖合同。本人所购商品房为贵公司开发的翡翠城小区10号楼1单元1101室,合同面积129.79平方米,合同房价款430000元(肆拾叁万元整),本人向贵公司支付首期房款130000元(拾叁万元整),剩余部分房款进行银行抵押且正常按揭。本人也已向国家缴纳房产契税8600元,房屋维修专项基金5190元。合同约定贵公司应于2014年12月31日前向本人履行经过验收合格的商品房交付手续。但你公司至今未向我依据合同约定进行交付。本来我购置你处房产,是为了孙女今年就读尉氏县明德学校,尽管已经超过90天,但你公司至今仍未通过国家相关验收,不符合交房条件,因而也没有交房。导致本人利益遭受很大损失,因你公司未能按时交房、致使本人不得已放弃孩子在明德学校读书的机会,你公司必须为此遭受道义上的谴责与经济上的补偿。为此,本人特致函你公司在接到本函告十五日内向本人进行交付,并责令你公司依照合同约定,向本人支付每日占房价款万分之一的违约金。如不履行合同约定,本人将依照合同第九条第二项之规定解除与你公司的商品房买卖合同,并要求退还我全部房款。如不遵守合同约定本人有向人民法院提起诉讼、请求司法保护的权利。本人同时保留向新闻媒体求助呼吁的权利,到时你公司声誉受影响,全乃咎由自取。 特此函告!翡翠城小区10号楼1单元1101室业主:张灵芝2015年3月8日
关于督促及交付大唐蓉城小区所购房屋使用的函致阜新新兴房地产开发有限公司:买受人于 2013年5月11日与该公司签订了《商品房买卖合同》,合同编号:[A201300xxxx],合同第八条约定了交房日期为2013年12月31日前,但至今尚未交房,只是于2014年7月30日接收到了出卖人的延期交房短信,通知延期交房并从8月1日起,每户给予额外补贴400元/月/户补贴。关于出卖人延期交房的事实,买受人提出催告意见如下:一、《合同法》第一百一十七条【不可抗力】解释:因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。本小区发生的延期交房不属于不可抗力,因此,出卖人必须按照第九条约定履行按日补偿违约金,违约金的补偿形式为现金,并且从9月1日起按月兑现,将现金打到指定卡户或者现金发放,2014年1月1日至2014年8月31日的违约金一次性以现金形式发放。二、依据出卖人的承诺,从8月1日起,每月按月兑现短信通知承诺的额外补贴400元/月/户补贴,并且从8月起按月兑现,将现金打到指定卡户或者现金发放。三、开发商与施工公司之间以及开发商与购房者之间是两个不同的法律关系,开发商与施工公司之间形成的是建筑工程施工合同关系,开发商与购房者之间是商品房买卖合同关系,两者是独立的。因此,开发商不能以此为理由推延交房,从催告之日起3个月内必须交房。四、根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定,开发商延迟交房,经购房者催促后3个月内仍不交房的,购房者可以要求解除合同。因此,出卖人从催告之日起3个月内应不能履行交房,买受人将提出解除合同,同时要求出卖人返还购房款及依据银行同期贷款利支付利息,并支付违约金。五、对于延期交房期间买受人外租房屋的租金赔付问题,最高法院司法解释明确规定,在延期交房期间,房租应由开发商承担,根据买受人的《租房合同》及缴纳房租的收据证明,请出卖人赔付买受人从2014年1月1日至交房日的全部房租。买受人要求:本着友好协商、及早入住、避免产生延期交房的相关责任、避免事态扩大的原则,向贵方致函,请贵方及时就《关于督促及交付大唐蓉城小区所购房屋使用的函》及上述问题进行作出书面承诺,其结果或承(转 载 于:wWW.xmSjOb.COM 厦门 培训 考试 网:交房催告通知书)诺的书面文件发送给本人,或者以电子邮件的方式发给本人,联系邮箱 。否则如贵方严重延误交房,因此产生的延期交房违约责任均由贵方承担。本人保留继续追究贵方违约责任的全部合同权利,并视贵方整改或协商情况决定是否进行房屋交接。特此函告。XXXX小区X号楼X单元XXX 购房人:年月日
尊敬的 先生/小姐:您好!感谢您选择 房地产开发有限公司 项目,我公司全体员工在此衷心地祝愿您及您的家人工作顺利,家庭幸福,身体健康!根据我公司与您签订的商品房买卖合同(合同编号),您所购买的项目 期 栋 单元 号房屋已取得《建设工程规划验收合格证》,我公司已于201 年0 月1日以快递的方式向您邮寄了交房通知书,并按合同约定于201年 月1日至 月1日集中交房。根据您和我们签订的合同,商品房在达到约定的交付使用条件后,买受人须按照合同约定期限接收房屋。买受人逾期接受房屋的,将按商品房买卖合同中第十二条来处理。为让您早日住进新家并减少您不必要的损失,我公司在此郑重提示,请尽快携带您的身份证、商品房买卖合同原件及收据等资料,前往以下地址办理交付手续。地址:详询:特此告知!顺祝安康!房地产开发有限公司201 年0 月XX日
交房通知书是由开发商寄出,用来通知业主进行交房活动的书面材料。作为通知材料,它一定得是书面形式的,并且为了保险起见,通常由邮政负责寄送。这是一份正式的申明,若业主没有按照交房通知书上的指定日期和地点前往进行交房事宜,也没有及时和该房地产开发商联系,那么超过一定期限将会视为自动收房,物业费用也自交房日起产生,一切后果由业主承担。